Detailansicht Urteil
Dem Käufer einer noch fertigzustellenden Immobilie kann bei Verzug des Bauträgers eine Nutzungsentschädigung zustehen; §§ 280 Abs. 1 und 2, 286, 249 BGB
BGH Karlsruhe, AZ: VII ZR 172/13, 20.02.2014
Entscheidung
im Volltext
herunterladen
im Volltext
herunterladen
Kommentar von RA Frank Dohrmann, Bottrop:
Mit dieser Entscheidung hat der BGH alle Erwerber von noch fertigzustellenden oder zu errichtenden Immobilien gestärkt. Konnte der Käufer bei Verzug des Bauträgers bisher allenfalls die zusätzlichen Mieten der bisher genutzten Wohnung ersetzt verlangen, gibt der BGH dem Erwerber nunmehr auch die Möglichkeit, bei einem deutlichen Missverhältnis zwischen bisher angemieteter Wohnung und der erworbenen Immobilie eine Nutzungsentschädigung gelten zu machen.
Entscheidung im Volltext herunterladen
Dieses Urteil wurde eingestellt von RA Frank Dohrmann, Bottrop
Keywords: Verzug Bauträger immobilie Eigenheim Haus Verkäufer Bauträger Schaden Verzugsschaden Nutzungsausfall Nutzungsentschädigung Rechtsanwalt frank Dohrmann Bottrop
Ähnliche Urteile
- Zu den Aufklärungspflichten des Verkäufers beim Verkauf einer Eigentumswohnung - Vorlage von Ordnern und Datenräumen kann zu wenig sein; §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 Nr. 1, 241 Abs. 2 BGB
- Gemeinde kann neben öffentlich rechtlichen Ansprüchen auch Beseitigungsansprüche nach § 1004 BGB geltend machen
- Grunddienstbarkeit begründet Beseitigungsanspruch bereits existierender Gebäude (hier: Garage, Haus); § 1028 BGB
- formlose Änderungen eines Grundstückskaufvertrags nach der Auflassung; § 873 Abs.2 BGB ?
- Keine Zahlung des Kaugpreises eines Bauvorhaben, wenn die Löschungen der Grundpfandrechte gesichert ist; §§ 817 Satz 1, 818 Abs. 2 BGB; 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 MaBV
Tag Cloud
Am häufigsten gesucht:
Garage Tierhaltung Schimmel Treppenlift Wohnungseigentümer Eigenbedarfskündigung Eigentümerversammlung Sondereigentum Beirat Verkehrsunfall Jahresabrechnung Verwalter Einstimmigkeit Organisationsbeschluss Verwaltungsbeirat Nachbarrecht Anfechtungsklage Teilungserklärung Nutzungsentschädigung Gegenabmahnung Veränderung Abmahnung Beschluss Wurzeln Miete Gemeinschaftseigentum Kündigung Abschleppen Mietminderung Telefonwerbung Kurioses Arzthaftung Protokoll Wirtschaftsplan Makler
Social Networks
Unsere Autoren
Frank DohrmannRechtsanwalt
Fachanwalt für Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht
Bottrop Stefan Specks
Rechtsanwalt
Düsseldorf Liubov Zelinskij-Zunik
Rechtsanwältin
München
Senden Sie uns Ihre Urteile
Kennen Sie ein interessantes Urteil, das auf iurado veröffentlicht werden sollte?
» Schicken Sie es uns per E-Mail!
» Schicken Sie es uns per E-Mail!